استفسار عن تاخر مشروع

سؤالي مشروع تابع لبلدية اوما يعرف  ببرنامج التنمية المحلية(pcd) المقاول التي فزت بالصفقة مدة الانجاز بشهرين (02)  وتاخر بخمسة اشهر ونحن مصالح تقنية تابعة  للسكن ومصالح قامت باعذار واحد فقط  فما موقف مصالح التقنية هل تتابع مراقبة الاشغال ام تنسحب وتترك البلدية لوحدها تتابع المشروع.

بتجاوز الآجال المحددة للإنجاز دون تبرير يعتبر المقاول أخل ببند من بنود الاتفاقية وعليه فبالنسبة للمصالح التقنية للسكن كالقسم الفرعي للسكن مثلاُ يعتبر المقاول في حكم الغير موجود ولا يمكنه تمرير وضعية أشغال إلا إذا قدم ODS d'arrêt et ODS de reprise داخل آجال التنفيذ بمعنى يبرر التأخير، ويمكنكم متابعة المشروع لضمان انجازه وفق المواضفات التقنية كما يمكنكم الانسحاب من المتابعة ويتوقف المشروع إلى غاية إما تمديد الآجال بملحق أو تسوية وضعية الآجال المتأخرة بأمر بتوقيف واستئناف الأشغال والله أعلم