10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

عمال وموظفى البلديات






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



دفتر شروط نافورة jet d'eau


شاطر
 #1  
الجمعة 23 ديسمبر 2011, 11:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : الوادي
المشاركات : 800
نقاط : 1118
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت
افتراضيدفتر شروط نافورة jet d'eau

السلام عليكم
من الإخوة من كان له دفتر شروط تموين و تركيب - أو إنجاز نافورة فأنا في أمس الحاجة إليها
و سواء تعلق الأمر بدفتر شروط عربي أو فرنسي لا يهم لأن المواثفات التقنية بالفرنسية
و لكم ألف ألف شكـــــر
محب المنتدي وفاء و إخلاصا : أبو تقـــــــــــــــــــــــــــي


 #2  
الجمعة 23 ديسمبر 2011, 11:56
 
 
 
ذكر
الاقامة : الوادي
المشاركات : 800
نقاط : 1118
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت
افتراضيرد: دفتر شروط نافورة jet d'eau

أفيدونا من فضلكم


 #3  
الجمعة 23 ديسمبر 2011, 23:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : biskra
المشاركات : 184
نقاط : 306
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 41
العمل : البلدية
افتراضيرد: دفتر شروط نافورة jet d'eau

تصريح بالنزاهـة

( يلزم الشريك المتعاقد بالتوقيع على هذا التصريح بالنزاهة الذي يستمد إطاره القانوني المرجعي من القانون رقم06 –01 المؤرخ في 1427هـ الموافق لـ 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )

يصرح الشريك المتعاهد بشرفه بأنه لم يكن هو شخصيا ولا احد من مستخدميه أو ممثليه أو مناولين محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاربة رشوة أعوان عموميين .

و يلزم الشريك المتعاقد بعدم اللجوء إلى أي تدخل آو ممارسة لا أخلاقية آو غير نزيهة بهدف تفضيل عروضه على حساب عروض المنافسين الآخرين.
كما يمتنع الشريك المتعاقد طبقا للقانون عن أي وعد بتقديم آو منح عون عمومي بصفة مباشرة آو غير مباشرة سواء له آو لشخص آو لهيئة أخرى ، هدايا ، وأسفار إعلامية آو تكوينية آو تكفل به ....... الخ آو أية مزايا أخرى مهما كانت طبيعتها أو قيمتها بهدف تسهيل آو منح الأفضلية في معالجة ملفه على حساب المنافسة النزيهة .
وفي حالة اكتشاف أدلة متطابقة تثبت تحيز ا أو رشوة قبل عملية التعاقد أو خلالها أو بعدها سيتم اتخاذ تدابير ردعية إزاء المخالفين قد تصل إلى حد تسجيلهم في القائمة السوداء للمتعاملين وفسخ العقد و/ أو متابعات قضائية.
تعيين الطرف المتعاقد : ..............................................................
اسم ولقب الممثل القانوني للطرف المتعاقد : ......................................................

حرر ..........في:...................................

الإمضــاء
(الطـرف المتعاقــد )







-1-


التصريــح بالاكتتاب
تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقـم 10-236 المؤرخ في 07اكتوبر سنة 2010 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
1 – تسمية الشركة : ................................................................................................................
2 – عنوان مقر المقاولة : ..........................................................................................................
3 – الصيغة القانونية للشركة : ....................................................................................................
4 – رأسمال الشركة : ...............................................................................................................
5 – رقم و تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ................................................................................
6 – الولاية التي تتم فيها أشغال موضوع الاتفاقية : ............................................................................
7 – الإسم , اللقب , الجنسية , تاريخ و مكان الولادة للمسؤولين أو الأشخاص الذين لهم صفة المتعهد بإسم الشركة
عند إبرام الاتفاقية : ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
8 – هل توجد امتيازات أو رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة الضبط المحكمة الفرع التجاري : ......................
9 – هل الشركة توجد في حالة تصفية أو تسوية قضائية : .....................................................................
10 – هل المصرح محكوم عليــــــه طبقــا للأمـــــــر رقم 03/03 المـــؤرخ في 19/07/ 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم : ...............................................................................................................................
في حالة الإيجاب :
أ – تاريخ الحكم بتصريح بالتصفية القضائية أو التسوية القضائية : ...........................................................
ب – ما هي الشروط التي تسمح بالشركة بمتابعة نشاطها : .....................................................................
أذكر إسم و عنوان القائم بالتسوية القضائية : .................................................................................
11 – يؤكد المصرح أن الشركة ليست في حالة إفلاس : ........................................................................
12 – إسم , لقب , تاريخ الميلاد وجنسية موقع هذا التصريح : .................................................................
........................................................................................................................................
13 – أؤكد تحت طائلة فسخ الاتفاقية قانونا أو إدارة حصر الأضرار المبطلة أن الشركة المذكورة لا تطبق ليها الموانع المنصوص عليها في التشريع و النظم الجارية .
14 – أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة أو الإتفاقية بدون مجال للمنازعة أو بوضعها تحت إدارة و فقط عقد عند أخطاء الشركة في دائرة محضورات التشريع و التنظيم الساري المفعول .
15 – أشهد تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المـــــادة 216 من الأمـــر رقــم 66/156 المـــؤرخ
في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل المتمم بأن لمعلومات أعلاه صحيحة .

حرر ................. في : ................
(إسم ،لقب ،صفة وختم المتعاهد )









-2-








الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايــــة ..........
دائـــــرة ...........
بلديـــــة ...........
الرقم الجبائي ................
اعـلان عن استشارة رقم ...... /2011
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية .........عن اجراء استشارة رقم ....../2011 قصد إنجاز المشروع التالي:
- تهيئة مقر اللدية ( انجاز نصب معماري نافورة ماء بمقر البلدية )
بإمكان المؤسسات المهتمة بهذا الإعلان والمؤهلة في ميدان البناء نشاط رئيسي درجة 1 فما فوق ، وفق ما جاء في دفتر الشروط ،سحب دفتر الشروط من مقر البلدية مكتب البناء والتعمير مقابل دفع حقوق السحب المقدرة بـ1500.00دج .
توضع العروض في ظرف مزدوج مجهول المصدر يحمل العبارة التالية (لايفتح استشارة رقم......./2011 )مع كتابة اسم المشروع وبه عرض مالي في ظرف مغلق لا يحمل سوى عبارة (عرض مالي) وعرض تقني في ظرف مغلق لا يحمل سوى عبارة (عرض تقني) لدى بلدية .......مكتب الأمانة العامة مرفقة بالنسخ المطلوبة مصادق عليها و سارية المفعول كما تنص عليه المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
الوثائــــق الاجباريــــــة هي الوثائق الجبائية و شبه جبائية
مكونات العرض التقني
01 - السجل التجاري.
02- نسخة من وثيقة الحسابات الاجتماعية مستخرجة من الوكالات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري
( يخص الامر الشركات ذات الاسهم –المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة –الشركات ذات المسؤولية المحدودة–شركات التضامن –شركات التوصية البسيطة / ذ،أ. )
03 – شهادة التأهيل و التصنيف المهني في الاختصاص . 04 – قائمة الوسائل البشرية مؤشرة من صندوق الضمان الاجتماعي05 – النظام الأساسي للمؤسسة
06 – التصريح بالاكتتاب مملوء و موقع و مختوم كما هو مبين في دفتر الشروط. 07-تصريح بالنــزاهة .08 – مستخرج الضرائب أقل من 03 أشهر
09– نسخ من شهادات حسن التنفيذ او محاضر استلام نهائية لمشاريع مماثلة مصادق عليها. 10 – دفتر الشروط ممضي و مختوم. 11 - بطاقة الرقم الجبائي
12- الحاصل المالي للسنة الأخيرة13 – قائمة العتاد مرفقة بالوثائق التبريرية(بطاقة رمادية +شهادة التأمين )
14- نسخة من شهادة السوابق العدلية رقم 03 أقل من ثلاثة أشهر للمسير
15 – نسخة أداء المستحقات C.A.C.O.B.A.TPH-C.N.A.S.- C.A.S.N.O.S
16- مخطط مدة الانجاز .17- تصريح بتعيين الشخص الممثل و المسئول للمؤسسة .
مكونــات العرض المالي
01 – رسالة العرض ممضاة و مختومة 02- دفتر الشروط ممضي و مختوم 03 – الكشف الكمي و التقديري 04 – جدول الأسعار الوحدوي-
االمدة المحددة لسحب دفتر الشروط هو 07 أيام , ابتداء من تاريخ امضاء الاعلان ،يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 120يوم ابتداء من تاريخ أخر أجل لإيداع العروض. فتح الظروف يكون في جلسة علنية في أخر يوم و في آخر ساعة من الأجل المحدد لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا 14.00 سا بمقر بلدية .........الكائن بشارع عبد المجيد عشيبة ، اورلال .
و يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة للمتعهدين . . ......في : .........................
رئيس المجلس الشعبي البلدي










-3-



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE ..................
DAIRA D' ...............
COMMUNE D’................
n° du matricule fiscale ...............
CONSULTATION N°……/2011
Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d' ..........., lance un avis de consultation, N°......./2011 pour la réalisation des projet suivant :

-Aménagement du siège d'APC( réalisation d'une stèle architecturale jet d'eau au siége d'APC )
Les entreprises intéressées et titulaire d’un certificat de qualification et classification activité principale catégorie 01 et plus dans le domaine de bâtiment selon le cahier des charges , peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’A.P.C bureau d' urbanisme sur présentation du reçu de paiement de la somme de : 1500.00 D.A.
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne devra porter que la mention : (consultation n°………/2011a ne pas ouvrir , contenant le nom du projet )une offre financière dans une enveloppe portant la mention ( offre financière ) et une autre technique dans une enveloppe portant la mention suivante ( offre technique) les offres doivent être déposées à l'APC d'..........secrétariat générale accompagnée des documents demandés dûment légalisés à ce jour suivant la réglementation en vigueur de l’article 46 de décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics .

Les pièces obligatoires sont les pièces fiscales et parafiscales .
a)L’offre technique devra être accompagnée des pièces suivantes
1- Copie du registre de commerce
2- Copie de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les antennes locales du centre national du registre du
commerce.
il s'agit des :sociétés par actions (SPA)-entreprises unipersonnelles à responsabilité limité ( EURL)-sociétés à responsabilité limitée ( SARL)-sociétés en nom collectif( SNC)-sociétés en commandite simple ( SCS)/ par actions)
3- Copie de certificat de qualification et classification dans la spécialité demandé.
4- Liste du personnel vise par la CNAS
5- Une copie de l’acte constitutif de la société
6- La déclaration a souscrire signée et cachetée comme il est donné dans le cahier des charges
7- La déclaration de probité .
8- Extrait de rôle de l’entreprise de moins de 03 mois
9- -Certificats de réalisation des travaux similaires ou PV de réception final signés par le maître d'ouvrage
10- Cahier de charge dûment signé et cacheté en précisant la durée de réalisation
11- Carte du matricule fiscale .
12- Le bilan financier de la dernière année
13- Liste de matériel avec pièces justificatives (carte grise + assurance)
14- Extrait du casier judiciaire bulletin N°03 de moins et 03 mois
15- Copie des attestations (CNAS- CASNOS –CACOBATPH)
16- planning de réalisation
17- déclaration de désignation du représentant de la société
b)L’offre financière devra être accompagnée des pièces suivantes
1-Une lettre de soumission signée et cachetée.
2- Cahier de charge dûment signé et cacheté
3-Devis quantitatif et estimatif
4-Bordereau des prix unitaires
La date limitée de retirer les cahier des charges est fixée de …07… jours a partir de la date de signature de l'annonce , les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 120 jours à partir de la date limitée de dépôt des offres .
L'ouverture des plis se fera le dernier jour et la dernière heure de la date limitée de dépôt des offres à 14h00 en séance publique
au siège de la commune d’........., situe à la rue ..................
Cet avis tien lieu d'invitation public au soumissionnaires
...........le :………………
Le président de l’ APC


-4-





ترخيص لتثبيت المعلومات المصرح بها



تحت إسم المقاول السيد : .........................................................................

.................................................. .........................................................................

أرخص للسيد والي ولاية .........ممثلا من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ........القيام بالتفتيش لتثبيت المعلومات المصرح بها في هذا التعهد الخاص بـــــ
مشــــروع : تهيئة مقر البلدية ( انجاز نصب معماري نافورة ماء بمقر البلدية )



............... في :.....................
اسم لقب وصفة
وإمضاء المتعهد






-5-












المادة 01 : المشاركة
يمكن للمتعهدين المشاركة في هذه العملية كما أن المشاركة تتطلب إلزامية المقاولين الخضوع للشروط التالية
و المتمثلة في مكونات العرض وهي :
1 – 1 – مكونات العرض التقني
01- التصريح بالنزاهة
02- السجل التجاري.
03- نسخة من وثيقة الحسابات الاجتماعية مستخرجة من الوكالات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري
( يخص الامر الشركات ذات الاسهم –المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة –الشركات ذات المسؤولية المحدودة –شركات التضامن –شركات التوصية البسيطة / ذ،أ. )
04 – شهادة التأهيل و التصنيف المهني في ...... ( درجة .......فما فوق يحمل رمز النشاط المهني رقم........)
05 – قائمة الوسائل البشرية مؤشرة من صندوق الضمان الاجتماعي
06 – النظام الأساسي للمؤسسة
07 – التصريح بالاكتتاب مملوء و موقع و مختوم كما هو مبين في دفتر الشروط دون خدش ممضي ومختوم كما هو مبين في دفتر الشروط دون خدش او شطب او حشو .
08 – مستخرج الضرائب أقل من 03 أشهر مصفى.
09– نسخ من شهادات حسن التنفيذ او محاضر استلام نهائية مشاريع مماثلة مصادق عليها.
10 – دفتر الشروط ممضي و مختوم مع تحديد مدة الانجاز.
11 - بطاقة الرقم الجبائي
12- الحاصل المالي للسنة الأخيرة مؤشر من طرف مصالح الضرائب.
13 – قائمة العتاد مرفقة بالوثائق التبريرية (بطاقة رمادية +شهادة التأمين + وثيقة للوسائل البشرية مؤشرة من صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنة ......)
14 – نسخة من شهادة السوابق العدلية رقم 03 أقل من ثلاثة أشهر .
15 – نسخة أداء المستحقات C.A.C.O.B.A.TPH-C.N.A.S.-C.A.S.N.O.S
16- مخطط مدة الانجاز
17- تصريح بتعيين الشخص الممثل و المسئول للمؤسسة .
ملاحظة : كل وثيقة من العرض التقني و العرض المالي ليس عليها ختم لجنة الصفقات للبلدية تستبعد من الملف و يتم الغاء العرض مباشرة كما يمكن للمتعهدين تقديم وثائق او معلومات اضافية تدعم عروضهم ممضية و مختومة و مؤرخة .
مكونــات العرض المالي
01 – رسالة العرض ممضاة و مختومة
02- دفتر الشروط ممضي و مختوم
03– الكشف الكمي و التقديري
04 – جدول الأسعار الوحدوي-
- في حالة عدم تطابق الأسعار بين جدول الأسعار الوحدوي و الكشف الكمي و الكيفي صاحب المشروع يأخذ بعين الاعتبار سعر جدول الأسعار الموضح بالحروف و يصحح العرض وفق هذا السعر .
- كل تحريف في الكشف الكمي وجدول الأسعار بزيادة أو حذف أونقصان بالبنود يلغى العرض .





-6-







المادة 02 : موضوع الاستشارة

موضوع هذه الاستشارة هو : تهيئة مقر البلدية ( انجاز نصب معماري نافورة ماء بمقر البلدية )

المادة 03 : النصوص التطبيقية

تعلن هذه الاستشارة وفقا للمادة 28 و31 من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

المادة04 : النصوص المرجعية

هذه الاستشارة تخضع إلى شروط دفتر الأعباء الحالي الذي يحتوى على :
أ ( - دفتر العرض التقني
ب) – دفتر العرض المالي

المادة 05 : اللغـــــــة
اللغة الواجب إستعمالها في كل الوثائق المرفقة مع الدفتر وكل وثائق الإتفاقية أو الصفقة الناتجة عن هذه الاستشارة اللغة الوطنية أو لغة أجنبية الفرنسية .

المادة 06 : المؤسسات الغير مسموح لها بالمشاركة في هذه الاستشارة

طبقا للمادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين هم في حالة الافلاس أو التصفية او التوقف عن النشاط او التسوية القضائية او الصلح .
- الذين هم محل اجراء عملية الافلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط او التسوية القضائية او الصلح.
- الذين كانوا محل حكم قضائي له حجية الشيئ المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية .
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية و شبه الجبائية .
- الذين لا يستوفون الايداع القانوني لحسابات شركاتهم
- الذين قاموا بتصريح كاذب .
- الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم ، من اصحاب المشاريع بعد استنفاذ اجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما
- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم .
- المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في مجال الجباية و الجمارك و التجارة .
- الذين كانوا محل ادانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان الاجتماعي



-7-










المادة 11: لجنة فتح الأظرفة
تفتح الظروف التقنية و المالية في جلسة علنية بحضور جميع المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا و ذلك في تاريخ إيداع العروض على الساعة 14:00 بمقر بلدية ........وكل ظرف يصل متأخر أو يحمل إشارة لا يأخذ بعين الاعتبار
اذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد الى غاية يوم العمل الموالي في نفس الساعة .
المادة 12: لجنة تقييم العروض
وفقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الاتفاقية ومحتوى دفتر الشروط وتعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على اساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها قي دفتر الشروط.
المرحلة الأولى تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم لانتقاء العرض الأقل ثمنا.
غير انه, يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبتت انه تترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني, بأي طريقة كانت.
وإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا, يبدو منخفضا بشكل غير عادي فانه يمكن المصلحة المتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة و التحقق من التبريرات المقدمة.
الحالات الاستثنائية لالغاء العروض المتأهلة
للمصلحة المتعاقدة حق عدم منح المشروع للعرض المتحصل على أعلى مجموع طبقا للحالات التالية :
01-إذا سبق و أن قدم المتعامل المتعاقد تنازل عن صفقة منحت له سابقا مع المصلحة المتعاقدة2
02- في حالة فسخ صفقة سابقة مع المصلحة المتعاقدة .
03-إذا ثبت على المتعامل المتعاقد تأخر في تنفيذ الأشغال لمشاريع سابقة( أكثر من 02 مشروعين) مع المصلحة المتعاقدة.
04-إذا ثبت أن للمتعامل المتعاقد رزنامة أشغال مكثفة مع المصلحة المتعاقدة .
05- رفض العرض المقبول إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني
المادة 09 : الإعلان عن المنح المؤقت للاتفاقية
-يدرج الإعلان عن المنح المؤقت للاتفاقية في نفس الاماكن التي نشر فيها الإعلان عن الاستشارة ويتضمن الرقم الجبائي للمتعامل المتاهل و الرقم الجبائي للمصلحة المتعاقدة.
-لا تبلغ في اعلان المنح المؤقت للاتفاقية الا نتائج تقييم العروض التقنية و المالية لمن منح الاتفاقية مؤقتا اما فيما يخص المتعهدين الآخرين فانه يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تدعو في نفس الاعلان أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية و المالية ، بالاتصال بمصالحها في اجل اقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الاول لنشر اعلان المنح المؤقت للاتفاقية .
المادة 10 : حقوق الطعن
يمكن للمتعهد الذي يحتج على الإختيار أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 10 أيام إبتداء من تاريخ نشر الاعلان عن المنح المؤقت .
تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء اجل العشرة (10) ايام المذكورة أعلاه ، و يبلغ هذا الرأي لصاحب الطعن .



-8-


المادة 11 : المنح النهائي للاتفاقية
-في حالة الطعن لا يمكن ان يعرض مشروع الاتفاقية على لجنة الصفقات المختصة لدراسته الا بعد انقضاء اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للاتفاقية الموافق للاجال المحددة لتقديم الطعن و لدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة و لتبليغه .

المادة 12 : تأهيل المترشحين
وفقا للمواد من 35 الى 40 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لايمكن ان تخصص المصلحة المتعاقدة الاتفاقية الا لمؤسسة يعتقد انها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الابرام المقررة كما تستعلم المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين و مواصفاتهم المرجعية مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية و لاسيما لدى مصالح
متعاقدة اخرى و ادارات و هيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي .

المادة 13 : اختيارالمتعامل المتعاقد
وفقا للمواد من 53 الى 57 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أنه تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد و يستند هذا الاختيار على نظام تنقيط مؤسس لا سيما على ما يأتي :

-الضمانات التقنية و المالية .
- السعر و النوعية و اجال التنفيذ
-اختيار مكاتب الدراسات بعد المنافسة التي يجب ان تسند اساسا الى الطابع التقني للاقتراحات .
























-9-


معايير تنقيط العرض التقني

العرض التقنــي سلم التنقيط الملاحظــــات
ـ 1 الملف الجبائي و الشبه الجبائي المرفق :
يلغى العرض إذا لم تتوفر فيه احدى الوثائق الجبائية و الشبه الجبائية
مسترج الضرائب خالي من الديون
شهادة أداء المستحقات CNAS
شهادة أداء المستحقات CASNOS
شهادة أداء المستحقات CACOBATPH
شهادة الحسابات الاجتماعية للمؤسسات
شهادة السوابق العدلية

ـ 2 شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين
شهادة التأهيل نشاط رئيسي بناء
يلغى العرض إذا لم تتوفر شهادة التأهيل نشاط رئيسي



ـ درجة التأهيل
درجة التأهيل 01 2
درجة التأهيل 02 3
درجة التأهيل 03 4
درجة التأهيل 04 فما فوق 5

ـ 3 التاطير التقني
توظيف المهندس والتقني بالتأمين و الشهادة
لا تمنح نقطة التأطير التقني إلا بوثيقة الضمان الاجتماعي خلال سنة في الاختصاص
مهندس أو أكثر ( في الهندسة المدنية - الهندسة المعمارية ) 6
تقني أو أكثر ( في الهندسة المدنية - الهندسة المعمارية ) 4
ـ 4 العمال المؤهلين
عمال مؤهلين من 04 فما فوق 6 توظيف العمال المؤهلين بشهادة التكوين المهني أو بشهادة عمل مع وثيقة التأمين من الضمان الإجتماعي خلال سنة
عمال مؤهلين من 01 إلى 03 4

ـ 5 العمال العاديين


عمال عاديين العدد من 04 فما فوق 5
عمال عاديين العدد من01 إلى 03 3
ـ 6 العتــــاد
- يثبت العتاد بالبطاقات الرمادية و شهادة التأمين مصادق عليها
Gruels 5
Camions 01 et plus 4
Dumper 2
Bétonniére 2 محضر معد عند محضر قضائي
صالح لمدة سنة
Citterne 2
ـ 7 المشاريع المماثلة المنجزة سابقا تحمل رمز النشاط
تثبت النوعية بشهادة الأشغال المنجزة المسلمة من صاحب المشروع المنجز
عدد المشاريع المماثلة المنجزة سابقا من 05 فما فوق 15
عدد المشاريع المماثلة المنجزة سابقا من 01 إلى 04 12
ـ 8 الحاصل المالي للسنة الأخيرة
نسخة طبق الأصل مصادق عليها ومؤشرة من مصالح الضرائب

الحاصل المالي أكبر من 10.000.000,00 دج 5
الحاصل المالي أقـل من 10.000.000,00 دج 3


العلامة الدنيا لقبول العرض هي 30 نقطة .

-10-

جدول الملاحظات و الاقتراحات المسبق


الملاحظات الاقتراحات

...........................................................
...........................................................

...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................



...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


...........................................................
...........................................................


حرر بـ ...................في .............................

اسم لقب وصفة
وإمضاء المتعهد


-11-





















































ملاحـــــــــظات

- في حالة عدم تطابق العرض مع القوانين المعمول بها يلغى العرض تلقائيا .
- في حالة عدم حصول المتعامل على العلامة الدنيا في العرض التقني يقصى عرضها نهائيا .
-يثبت توظيف المهندس و التقني بتامين والدبلوم و العم ال المؤهلون بشهادة التكوين المهني او بشهادة عمل مع التامين.

-ان منح نقطة التأطير للمهندس و التقني السامي و العامل المؤهل لا تبرر سوى بوثيقة الضمان الاجتماعي الرسمية
-يثبت العتاد بالبطاقات الرمادية و شهادة التامين مصادق عليها و محضر معد عند محضر قضائي صالحة لمدة سنة بالنسبة للعتاد الغير خاضع للبطاقة الرمادية.
- تثبت الاشغال المنجزة بشهادة حسن التنفيذ المسلمة من صاحب المشروع او محضر الاستلام النهائي.
- ان عملية إيداع العروض في الظرف المزدوج المختوم يسلم للمكتب المذكور في الإعلان عن الاستشارة
- يحدد آخر يوم لإيداع العروض على الساعة 14 سا كآخر اجل للاستلام العروض و تفتح العروض في نفس الساعة .
- ان وثائق الاستشارة و ملف العروض لاتعاد لصاحبها و لا تستبدل مهما كانت التبريرات و الأخطاء في حالة عدم صلاحية أي وثيقة بالملف الجبائي يلغى العرض تلقائيا, يمكن طلب ملف الاستشارة الأصلي عند الإقتضاء .
- أي عملية شطب او تصحيح بالمبالغ بالعرض المالي ولا تكون مؤكدة تلغى تلقائيا عند فتح الاظرفة
- عملية تصحيح العروض تخضع لجدول الاسعار الوحدوي بالحروف ولا تشمل سوى عملية الضرب و الجمع الجزئي والكلي
- الأسعار الوحدوية المدرجة بجداول الأسعار و الكشوف الكمية و الكيفية تكون بخارج الرسوم .
-التخلي عن المشروع المسند له في آجال صلاحية العروض غير مقبول و قد يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية .
-الاستفسارات عن النتائج تقييم العروض لاتقدم لطالبها الا بعد صدور المنح المؤقت .
- الآجال التي تفصل بين تقييم العروض و صدور المنح المؤقت غير محددة .
-يجب أن تؤشر جميع صفحات دفتر الشروط .

قرأ و صدق عليه من طرف المتعهد
حرر في يوم : .......................
( امضاء و ختم المقاول )




-12-


















































رسالة العــرض






رســـــالة العـــــرض


تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المهنة : ......................................................................................................................................
الساكن : .....................................................................................................................................
المتصرف بإسم و لحساب : ..............................................................................................................
المسجل في السجل التجاري رقم : ......................................................................................................
الرقم الجبائي : .............................................................................................................................
بعد الاطلاع على الوثائق المشروع و الاتفاقية و بعد تقديري لنوع الخدمات الواجب القيام بها و مدى صعوبتهــا مــن
جهة نظري و تحت مسؤوليتي , أسلم جدولا بالأسعار و بيانا مفصلا طبقا للأطر الواردة في ملف مشروع الاتفاقية
موقعين بإسمي .

أخضع و ألتزم إزاء السيد / والي ولاية .........ممثلا من طرف السيد/ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ........بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة ولقاء مبلغ إجمالي
بكامل الرسوم ( 17% ): ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
يسدد المتعامل العمومي إلى المتعامل المتعاقد المبالغ المستحقة منه بدفعها في الحساب المصرفي رقم :
............................................. لدى بنك ................................ وكالة ............................................
المفتوح بإسم ........................................................

أؤكد تحت طائلة فسخ الاتفاقية بحكم القانون أو إحالتها على الإدارة المباشرة مع تحمل المقاولة الأضرار المبطلة أن
المقاولة المذكورة لا تطبق عليها الموانع المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام الأمر رقم
03/03 المؤرخ في 19/07/2003 المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة .

حرر بــ ................ في....................
( إسم ، لقب ،صفة و ختم المتعاهد)













1






الأطــــراف المتعاقــــدة:

بين السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ...........
المعين بالتسمية :

المصلحة المتعاقدة :
الرقم الجبائي للمصلحة المتعاقدة ...............
من جهـة


و مؤسسة ( الشركة ( المعينة بالتسمية : ..........................................................

المتعامل المتعاقد
الرقم الجبائي للمتعامل المتعاقد ...................................................................

من جهة أخرى




لقـد تم الاتفــــاق على ما يلـي:











-2-























-3-










نصوص تعاقدية


المادة 01 : موضوع الاتفاقية الحالية
موضوع الاتفاقية الحالية هو إنجاز المشروع التالي : تهيئة مقر البلدية ( انجاز نصب معماري نافورة ماء بمقر البلدية )

لمادة 02 : كيفية إبرام الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية تم إبرامها بعد الإعلان عن الاستشارة رقم ......./2011......... بتاريخ :.........../.../2011...................
وهذا وفقا للمادتين 28و 31 من احكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المادة 03 :مبلغ الاتفاقية
إن الأشغال و الأداءات المحددة في عقد الاتفاقية تنجــز مــن قبــل المقاول مقابل مبلغ إجمالي بكامل الرسـوم
بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة 17 % ...................................................................................
....................................................................................................................( بالحرف و الارقام ).
المادة 04 : تعريف الاسعار و طبيعة الاتفاقية
الاسعا ر محددة في جدول الاسعار الاحادية خارج الرسم و تتضمن كل الاعباء و التبعات و اللوازم الضرورية لحسن انجاز الأشغال كما تقاس الاشغال في هذه الاتفاقية بالتمتير .
المادة 05 : الوثائق التعاقدية
الوثائق التعاقدية المكونة للاتفاقية هي :
- رسالة العرض
- التصريح بالاكتتاب
- دفتر التعليمات الخاصة
- دفتر التعليمات التقنية
- جدول الاسعار الاحادية
- كشف كمي و تقويمي للاشغال مع مواصفاتها التقنية
- الوثائق البيانية و المخططات .
المادة 06 : مدة الانجـــاز
المقاول ملزم بانجــاز الاشغال المذكورة اعلاه في المادة 02 في اجل كلي محدد بـ : ........................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
المادة 07 : معاينة موقع الأشغال
يمكن للمتعهدين معاينة موقع الأشغال وتفحصه و تحمل جميع المسؤوليات إتجاه كل المعلومات الضرورية لتحضير التعهد و المصاريف الناتجة عن ذلك .
و كل احتجاج اثناء الانجاز فيما يخص الملاحظات المذكورة سابقا تعتبر ملغية اذا لم يصرح بها بعد ملاحظاتها ضمن جدول الملاحظات المرفق بدفتر الشروط ( الجدول بالعرض التقني )
المادة 08 : التجارب ونوعية المواد
المتعامل المتعاقد المسند له انجاز اشغال المشروع موضوع الاستشارة ملزم بإجراء كل التجارب الميكانيكية و التقنية المطلوبة منه لجميع عناصر المشروع و لا يحق له اعتراض على أي طلب في هذا الصدد كما هو ملزم باحترام نوعية المواد المختارة من طرف المهندس المعماري او صاحب المشروع .





-4-





المادة 09 : غرامات التأخير
طبقا للمادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
يطـبق دون ســابــق إنذار علــى المقـــاول عقوبة التأخير في الإنجاز الناتجة عن عدم وفائه في إنهاء مجموع الأشغال في أجالها المحددة في المادة 07 من هـــذه الاتفاقية و يحدد مبلــــغ العقوبة الذي يقطع من المستحقات كما يلي :
مبلغ الغرامة يحدد عن كل يوم ) عمل أم لا ) تأخر بتطبيق القاعدة التالية :
الغرامة اليومية = مبلغ الاتفاقية / ( 7 × الأجل التعاقدي بأيام السنة )
غير أن المبلغ الأقصى و الاجمالي للغرامــــات يحدد بـــ : 1/10 من المبلـــغ الاجمالي للأشغال المنجزة في الجــدول
العام للأشغال عند نهايتها .
يمكن للمصلحــة المتعاقـــدة أن تعفيه من عقوبة التأخير طبقا للشروط المنصوص عليها في نفس المادة مــن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

المادة 10 : شروط التسديد
تتم عملية التسوية المالية للاتفاقية بالدفع على الحساب مقابل تنفيذ جزئي للأشغال إلى غـــايـــة إنهـــاء و غلق الاتفاقية
يقدم المتعامـل المتعاقد وضعيات الأشغال شهريا مرفقة بحساب الربـــط و كشـــوف حضوريـــة للأعمـــال المنجـــزة
ضمن جدول ارسال.
يقدم صاحب المشروع بالدفع على الحساب في أجل لا يتعدى ( 30 ) ثلاثون يوما إبتداء من تـاريخ إستــــلام وضعية
الأشغال و يعلم المتعامل المتعاقد بتاريخ و يوم إصدار الحوالة .
وفي حالة عدم صرف الدفوعات على الحساب في الأجل المذكور أعلاه , يحق للعامـــــل المتعاقد إســتـــــلام وضعية
فوائد التأخير و في كل الحالات مهما يكن تطبق على حسب الحالة كل ما ورد في المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المادة 11 : تحيين و مراجعة الأسعار
أسعار هذه الاتفاقية ثابتة و غير قابلة لا للتحيين و لا للمراجعة .
المادة 12 : حقوق الطابع و التسجيل
تعفى هذه الاتفاقية من حقوق الطابع و التسجيل تطبيقا للأمـــر رقـــم 103/76 المــؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون الطبع و التسجيل .
المادة 13 : الملحق
تطبيقا للمواد من 102 إلى 106 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المـــــؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى ابرام ملاحق للاتفاقية في اطار أحكام هذا المرسوم .
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للاتفاقية و يبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند او عدة بنود تعاقدية في الاتفاقية و يمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الاتفاقية الاجمالي .
ومهما يكن من امر فانه لايمكن ان يؤثر الملحق بصورة اساسية على توازن الاتفاقية ماعدا في حالة ما اذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة و خارجة عن ارادة الاطراف .يخضع الملحق للشروط اقتصادية الاساسية للاتفاقية .وفي حالة تعذر الاخذ بالاسعار التعاقدية المحددة للاتفاقية بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق ، فانه يمكن ان تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء .
لايمكن ابرام الملحق و عرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة الا في حدود أجال التنفيذ

المادة14 : بنك محل الوفاء
يتم تحويل المبالغ التي يستحقها المقاول إلى الحساب البنكي رقم : ..............................................................
لدى بنك : ............................... وكالة ................... المفتوح بإسم :....................................................





-5-




المادة 15 : الإستلام المؤقت
عند إنتهاء الأشغال يمكن للمتعامل أن يطلب الاستلام المؤقت بإرسال مكتوب و مضمون معلنــا صاحب المشــروع
بذلك و بعد 10 أيام على الأكثر يشعر صاحب المشروع المقاول بتاريخ الإستلام .
مدة الإجراءات المتخذة لتسليم المؤقت لا تتعدى 20 يوما من تاريخ إستلام الطلب المضمون للمقاول وإذا ما إعتبرت
الأشغال غير منتهية فيتأجل الاستلام حتى إتمام الأشغال .

المادة 16 : الإستلام النهائي
بإنتهاء مدة الضمان و بطلب مكتوب من طرف المقاول يتم الإستلام النهائي بمعاينة المنجزات وفقــا للإجـرات المادة
47 من دفتر الشروط الإدارية العامة و يكون محضر الإستلام النهائي خاليا من كل التحفظات .

المادة 17 :التأمينات
المقاول ملزم بإكتتاب كل التأمينات الإجبارية التي يتطلبها القانون .

المادة 18 : تسوية النزاعات
الخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ هذه الاتفاقية تحل طبقــا لنصوص المـــــادة 115 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المادة 19 :
– 1 فسخ الاتفاقية من جانب واحد
بتطبيق المادة 112 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يتم فسخ الاتفاقية من طرف المصلحة المتعاقدة من جانب واحد وذلك في حالة عدم تنفيذ المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية في أجل نص عليـه إعذار موجه له و لا يكمن الاعتراض على قرار فسخ و عن تطبيق البنود التعاقدية المذكورة في الاتفاقية و عن الملاحقات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعامل المتعاقد .
– 2 فسخ الاتفاقية بالتراضي
طبقا للمادة 113 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للاتفاقية حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض و بإتفاق مشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة و الأشغال الغير منجزة و كذلك
تطبيق مجموع بنود الاتفاقية بصفة عامة و هذا طبقا للمادة 113 من المرسوم المذكور أعلاه .
المادة 20 : رهن الحيازة
يمكن للمتعامل متعاقد إجراء الرهن على عقده لدى البنك محل الوفاء و بهذا العقد يتم الدفع إلزاميا في البنك التي تمت
فيه إجراءات الرهن و تسلم للمتعامل المتعاقد نسخة أو مستخرجة عن الاتفاقية يتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن الوثيقة
تمثل سندا للرهن الحيازي و هذا طبقا للمادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يعين كمحاسب مكلف بالدفع السيد : أمين الخزينة ما بين البلديات لدائرة .......و كموظف مؤهل لتبليغ المعلومات للسيد : والي ولاية ...........ممثلا من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية .........
المادة 21 : كفالة حسن التنفيذ
طبقا للمواد من 97 الى 100 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
على المتعامل المتعاقد تقديم كفالة حسن التنفيذ للاتفاقية و تقدر بــ 5 % من مبلغ الاتفاقية و ملحقاتها و هذه الكفالة تكون
بنكية و تؤسس في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد .
-يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ اذا لم يتعد اجل تنفيذ الاتفاقية ثلاثة اشهر .
المادة 22 : كفالة الضمان
بتطبيق المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
تسترجع كفالة الضمان المنصوص عليه في المادة 98 من المرسوم الرئاسي او اقتطاعات الضمان المذكورة في المادتين 99 و 100 من نفس المرسوم كليا في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للمشروع .
المادة 23 : أجل الضمان
مدة الضمان محددة بـ 12 شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت و يمكن ان تمدد هذه المدة الى حين الاعلان الفعلي عن التسليم النهائي للمشروع .
-6-

المادة 24 : التسوية في حالة القوة القاهرة
تحمي المقاول حالة القوة القاهرة أو كل حدث طارئ لايمكن التصدي له و يكون خارج اراده كليا أو جزئيا من تنفيذ التزاماته التعاقدية .
في حالة القوة القاهرة على المقاول الاتصال بصاحب المشروع كتابيا في لأيام العشرة الأولى من تاريخ الحدث .
في حالة عدم احترام المقاول للاجال و الإجراءات المتعلقة بحالة القوة القاهرة ، يحرم من الاستفادة من أي حقوق أو تعويض كان .
المادة 25 : المتعامل الثانوي
بتطبيق المواد من 107 إلى 109 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يسمح للمقاول أن يتعاقد مع متعامل ثانوي على تنفيذ حصص الأشغال الثانوية لهذه الاتفاقية .
• المقاول المتعاقد هو المسؤول وحده إتجاه صاحب المشروع عن تنفيذ الأشغال المسندة للمتعامل المتعاقد .
• توفر المتعامل الثانوي على الشروط المذكورة في المادة 109 من نفس المرسوم
المادة 26 : مراجع النصوص
يخضع المقاول في كل الحالات إلى :
1 – المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
2 – دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليها بتاريخ 21/11/1964 .
3 – دفتر التعليمات المشتركة المؤرخة في 20/10/1962 .
4 – دفتر التعليمات الخاصة .
المادة 27 : شروط صلاحية الاتفاقية
الاتفاقية المصادق عليها من طرف اللجنة المختصة تنفذ و تصبح سارية خلال (03 )ثلاثة اشهر الموالية بتاريخ تسلم التأشيرة و في حالة عدم سريان و تنفيذ الاتفاقية او الملحق و انقضاء هذه المدة تقدم الاتفاقية او الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة و ذلك طبقا للمادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المادة 28 : تنفيذ الاتفاقية وسريان مفعولها
تنفيذ الاتفاقية بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المؤهلة قانونا .
المادة 29 : احكام عامة
كل مادة في هذه الاتفاقية مخالفة لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تعتبر ملغاة .





قرأ و صدق عليه من طرف المتعهد
حرر في يوم : .......................
( امضاء و ختم المقاول )







-7-







 #4  
السبت 24 ديسمبر 2011, 18:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 6
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 25/11/2011
العمر : 32
العمل : مهندس دولة
المزاج المزاج : وَمَنْ لا يُحِبّ صُعُودَ الجِبَـالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَـر
افتراضيرد: دفتر شروط نافورة jet d'eau

brahim-atallah دفتر الشروط هذا خاص بقانون الصفقات العمومية القديم 2006 اما الآن فجميع المناقصات تخضع للمرسوم الرئاسي رقـم: 10-236 المؤرخ في:28 شوال عام 1431 الموافق لـ:07 اكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . امبعد نبعثلك دفتر الشروط الجديد يا أبو تقي


 #5  
السبت 24 ديسمبر 2011, 20:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 6
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 25/11/2011
العمر : 32
العمل : مهندس دولة
المزاج المزاج : وَمَنْ لا يُحِبّ صُعُودَ الجِبَـالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَـر
افتراضيرد: دفتر شروط نافورة jet d'eau

التصريح بالنزاهة

أسست طبقا لأحكام المادة: 51 والمادة: 61 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم: 236 - 10 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنة 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وكذا طبقا للقانون رقم 05 -01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد الفساد

يشهد المتعهد بأنه لا هو، ولا أيا من مستخدميه أو ممثليه أو من تعاملوا معه ثانويا، لم يكونوا محل متابعة من أجل الفساد أو من أجل محاولة إفساد موظف عمومي

يتعهد المصرح بعدم السعي وراء أي ممارسة غير أخلاقية أو غير قانونية بهدف إعطاء الأفضلية لعروضه مقارنة بالمنافسين

يمتنع المتعهد، طبقا للقانون، أن يعد موظفا عموميا، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بنفسه أو عن طريق أي شخص آخر، بأن يمنح هدايا أو يقدم رحلات للمعلومات أو للتكوين أو التكفل...الخ أو أي امتياز مهما كانت طبيعته أو قيمته بهدف التسهيل أو منح الامتياز لمعالجة ملفه إخلالا بالمنافسة القانونية

في حالة اكتشاف أي علامة للمحاباة أو الفساد، قبل، أثناء أو بعد عملية التعاقد، ستتخذ إجراءات ضد المتورطين قد تصل إلى التسجيل في القائمة السوداء للمتعاملين، فسخ العقد و/أو متابعات قضائية

تعيين المتعهد:
................................................................................................................................

اسم ولقب الممثل الشرعي للمتعهد:
................................................................................................................................



حرر بـ .......................... في : ..........................
اسم، لقب و صفة الموقع و ختم المتعهد




التصريح بالإكتتاب

أسست طبقا لأحكام المادة: 51 من المرسوم الرئاسي رقم: 236 - 10 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنة 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
تسمية المؤسسة: ...................................................................................................
عنوان المقر الرئيسي أو الاجتماعي: ..................................................................................
الشكل القانوني للمؤسسة : .........................................................................................
مبلغ رأس مال المؤسسة : ...........................................................................................
رقم و تاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحرف و المهن :...................................................
الولاية التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الاتفاقية : ولاية أم البواقي
اسم و لقب ، الجنسية ، تاريخ و مكان ميلاد المسؤول القانوني للمؤسسة أو الشخص الذي صفة المتعهد باسم المؤسسة عند إبرام الاتفاقية: .................................................................................................
...................................................................................................................
هل توجد امتيازات أو رهون مسجلة في عارضة المؤسسة بكتابة ضبط المحكمة الفرع التجاري : ..........................
هل المؤسسة في حالة تصفية أو تسوية قضائية : .......................................................................
هل حكم على المصرح تطبيقا للأمر : 03/03 المؤرخة في : 19/07/2003 المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-12 المؤرخ في 25/06/2008 و المتعلق بالمنافسة :.............................................................................
في حالة الإيجاب :
تاريخ حكم التصريح بالتصفية أو التسوية: ...........................................................................
ما هي الظروف التي يسمح فيها للمؤسسة متابعة نشاطها : ............................................................
يشهد المصرح أن المؤسسة ليست في حالة إفلاس : ....................................................................
اسم، لقب، صفة، تاريخ و مكان الميلاد، جنسية موقع التصريح:........................................................ ...................................................................................................................
أؤكد تحت طائلة فسخ الاتفاقية قانونا أو جعلها تحت الإدارة المباشرة على عاتق المؤسسة أن هذه المؤسسة لا تقع عليها الموانع المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
أشهد أن تحت إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة : 216 من المنشور رقم : 66/156 المؤرخ في : 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات بأن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر بـ .......................... في : ..........................
اسم، لقب و صفة الموقع و ختم المتعهد


الجزء الأول : تعليمات للمتعهدين

المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط .
إن دفتر الشروط هذا أصدر من أجل:
...........................................................................

المادة الثانية: كيفية إبرام الصفقة.
إن دفتر الشروط هذا نظم من أجل دعوة كل المقاولات العمومية والخاصة المؤهلة في الري درجة ............ نشاط رئيسي
من أجل أن يكون العرض مقبولا ، يجب على المتعهدين تقديم الدليل على أنهم يستجيبون لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا و ذلك طبقا لترتيبات المادة : 52 من المرسوم الرئاسي رقم : 10/236 المؤرخ في : 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، و أنهم يملكون الوسائل الضرورية لحسن إنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية
المادةالثالثة : زيارة المواقع.
ننصح المتعهدين بزيارة موقع الأشغال و كذا الإمكانيات المحلية لمواد البناء إضافة إلى جمع كل المعلومات (تحت مسؤوليتهم الخاصة) التي يمكن أن تكون ضرورية لتحضير العروض و التقدم بتعهد تعاقدي. إن المصاريف الناجمة عن هذه الزيارات تتحملها المقاولة.
المادة الرابعة: الإعلان عن الاستشارة
هذه الاستشارة يجب إن تعلن في لوحة الإعلانات الخاصة بالبلدية و تبدأ فعالية الاستشارة من أول إعلان لها .
المادة الخامسة: ملف الاستشارة
يجب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالية، في ظرفين منفصلين (يتضمن الظرف الأول العرض التقني و يتضمن الظرف الثاني العرض المالي) مختومين و موضوعين في ظرف خارجي مجهول الهوية و يحمل فقط عبارة :
مناقصة محدودة لا يفتح رقم ......
تجهيـــز مصلحــة الحالـــة المدنيــــة
............................................................
أ - العرض التقني : و يحتوي على :
1. تصريح اكتتابي مؤرخ ومختوم وممضي من طرف المقاولة
2. تصريح بالنزاهة مؤرخ ومختوم وممضي من طرف المقاولة
3. تعليمات خاصة للمتعهدين مؤرخ ومختوم وممضي من طرف المقاولة
4. دفتر الأحكام الخاصة مؤرخ ومختوم وممضي من طرف المقاولة
5. نسخة من السجل التجاري (نسخة مصادق عليها من مصالح السجل التجاري).
6. شهادة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو المدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة أو مؤسسة (أصلية أو نسخة مصادق عليها) سارية المفعول (أقل من ثلاثة أشهر).
7. شهادة التأهيل والترتيب المهنيين درجة الأولى فأكثر المؤهلة في الري نشاط رئيسي سارية المفعول (نسخة مصادق عليها).
8. مستخرج الجدول الضريبي –مصفى أو مرفق بجدول التسديد- (أصلية أو نسخة مصادق عليها).
9. شهادة آداء المستحقات CNAS (سارية المفعول و مصادق عليها).
10. شهادة آداء المستحقات CASNOS (سارية المفعول و مصادق عليها).
11. شهادة آداء المستحقات CACOBATPH (سارية المفعول و مصادق عليها).
12. قائمة الوسائل المادية الموجهة لإنجاز المشروع (مثبتة بمحضر قضائي) لسنة 2010 او 2011.............
13. قائمة مفصلة للوسائل البشرية الموجهة لإنجاز المشروع بكامله مع المؤهلات (CNAS) التصريح السنوي لأجور ( DAS) لسنة 2010.
14. البيان الزمني لإنجاز المشروع.
15. المراجع المهنية (شهادات حسن إنجاز، محاضر استلام بدون تحفظات).......................
16. الرقم الجبائي.
17. الحصيلة الجبائية لأخر سنة مالية
18. القانون الأساسي للمؤسسة
بـ - العرض المالي : و يحتوي على :
1. رسالة تعهد.
2. جدول الأسعار الوحدوية.
3. كشف كمي و تقديري.
المادة السادسة : سحب دفاتر الشروط
يسحب دفتر الشروط من مكتب الصفقات العمومية ببلدية بحير الشرقي مقابل دفع مبلغ 1000 دج بخزينة البلدية .

المادة السابعة : محتوى ملف المتعهد
يحتوي ملف المتعهدين على العرض التقني و العرض المالي :
1/العرض التقني :
يحتوي على الوثائق الإدارية و التقنية يجب أن تكون صالحة يوم فتح الأظرفة:
• الملف الاداري :
- نسخة من السجل التجاري (نسخة مصادق عليها من مصالح السجل التجاري).
- شهادة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو المدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة أو مؤسسة (أصلية أو نسخة مصادق عليها) سارية المفعول (أقل من ثلاثة أشهر).
- مستخرج الجدول الضريبي –مصفى أو مرفق بجدول التسديد- (أصلية أو نسخة مصادق عليها).
- شهادة آداء المستحقات CNAS (سارية المفعول و مصادق عليها).
- شهادة آداء المستحقات CASNOS (سارية المفعول و مصادق عليها).
- شهادة آداء المستحقات CACOBATPH (سارية المفعول و مصادق عليها).
- الرقم الجبائي.
- الحصيلة الجبائية لأخر سنة
- القانون الأساسي للمؤسسة
• الملف التقني :
-تعليمات خاصة للمتعهدين
- تصريح اكتتابي
- تصريح بالنزاهة
- شهادة التأهيل والترتيب المهنيين الأولى فأكثر في الري نشاط رئيسي سارية المفعول (نسخة
مصادق عليها).
- قائمة الوسائل المادية الموجهة لإنجاز المشروع (مثبتة بمحضر قضائي) لسنة2010 او 2011
- قائمة مفصلة للوسائل البشرية الموجهة لإنجاز المشروع بكامله مع المؤهلات (CNAS)لسنة 2010
- ا لمراجع المهنية (شهادات حسن إنجاز، محاضر استلام بدون تحفظات).
-البيان الزمني لإنجاز المشروع
2/العرض المالي :و يحتوي على :
1. رسالة تعهد.
2. جدول الأسعار الوحدوية.
3. كشف كمي و تقديري.

المادة الثامنة: صلاحية العرض.
العروض تبقى صالحة و مقبولة لمدة (90) يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
المادة التاسعة : إيداع العروض
تودع العروض لدى بلدية بحير الشرقي في ظرفين منفصلين (يتضمن الظرف الأول العرض التقني و يتضمن الظرف الثاني العرض المالي) مختومين و موضوعين في ظرف خارجي ومجهول الهوية و يحمل فقط عبارة:
مناقصة محدودة لا يفتح رقم : ......
.........................(اسم الاستشارة).............................



المادة العاشرة : آجال تقديم العروض
حدد اجل لإيداع العروض بخمسة عشرة (15) يوما إبتداء من تعليق المناقصة وذلك بالأمانة العامة من الساعة الثامنة (08:00 ) صباحا الى الساعة الحادية عشر (11:00سا) صباحا.
، وتجتمع لجنة فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية بمقر البلدية في آخر يوم على الساعة الحادية عشرة 11:00سا.

المادة الحادية عشر: فتح الأظرفة
تقوم لجنة فتح الأظرفة بفتح الأظرفة التقنية و المالية في جلسة علنية في آخر يوم من انتهاء الأجل المحدد لتقديم العروض ويكون ذلك على الساعة 11:00 صباحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتقوم بإعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض وذلك بتحرير محضر يوقع عليه الحاضرون وتقوم بتسجيل تحفظاتها المحتملة. كما تقوم اللجنة عند الاقتضاء بدعوة المتعهدين كتابيا إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة بإستثناء التصريح بالاكتتاب و دفتر شروط الاستشارة. وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض وذلك طبقا للمادة 122 مطة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 236 - 10 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنة 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
وطبقا للمادة 06 فقرة 02 من نفس المرسوم يجب أن تكون الطلبات محل المناقصة بين ثلاثة متعهدين مؤهلين على الأقل لإنتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر .
ملاحظة : إذا تم إستلام أقل من 03 عروض يعاد الإجراء

المادة الثانية عشر : إقصاء العروض
إقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع الاتفاقية ولمحتوى دفتر الشروط و المتمثلة فيما يلي :
1. عرض غير مرفق بشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين في الميدان المطلوب في دفتر الشروط أو غير مصادق عليها.
(لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وصل إيداع ملف شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين ويمكن قبول شهادة الموافقة الصادرة
من طرف أمانة اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين).
2. التصريح بالاكتتاب : لا يحمل تاريخ العرض وكل المعلومات المطلوبة الخاصة بالمقاولة العارضة أو غير ممضي ومختوم
3. التصريح بالنزاهة : لا يحمل تاريخ العرض وكل المعلومات المطلوبة الخاصة بالمقاولة العارضة أو غير ممضي ومختوم
4. عرض غير مرفق بالسجل التجاري، أو غير مصادق عليه.
5. عرض غير مرفق بشهادة السوابق العدلية، أو غير مصادق عليها أو تتعدى الصلاحية (03 أشهر).
6. عدم وجود أجال التنفيذ .
المرحلة الثانية للعروض المالية :
1. عرض غير ممضي وغير مختوم من طرف المقاولة (كاملا أو جزئيا).
2. رسالة العرض: لا تحمل تاريخ العرض وكل المعلومات المطلوبة الخاصة بالمقاولة العارضة أو غير ممضيتين ومختومتين.
3. الكشف الكمي والكيفي: غير مملوء أو غير ممضي أو غير مختوم من طرف المقاولة العارضة.
عند وجود حشو (Surcharge) في الكشف الكمي والكيفي أو في جدول الأسعار تلتزم المقاولة أن تختم مكان الخطأ أو الحشو خلافا لهذا فإن العرض سيلغى.
4. جدول الأسعار الوحدوية : غير مملوء سواء بالأحرف و / أو الأرقام أو غير ممضي أو غير مختوم من طرف العارض.
5. في حالة وجود اختلاف بين السعر الوحدوي في الكشف الكمي والكيفي وجدول الأسعار الوحدوية فان السعر الوحدوي الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو السعر الوحدوي الموجود في جدول الأسعار الوحدوية.
6. في حالة وجود اختلاف بين السعر الوحدوي في جدول الأسعار الوحدوية بالأحرف والسعر الوحدوي في جدول الأسعار الوحدوية بالأرقام فان السعر الوحدوي الذي يأخذ بعين الاعتبار هو السعر الوحدوي المكتوب بالأحرف.

المرحلة الأولى :

العرض التقني : 70 نقطة.
• شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين 10 نقاط
 درجة 1 = 07 نقطة
 درجة 2 = 09 نقاط
 درجة أكثر من 2 = 10 نقاط
• قائمة الوسائل المادية المتعلقة بالمشروع التي ستستعمل في الورشة(مثبتة بمحضر قضائي) لسنة 2010 او 2011
: 15 نقطة

 خلاطة إسمنت =03 نقاط
 شاحنة = 03 نقاط
 Dumper = 03 نقاط
 Chargeur = 03 نقاط
 Lot de coffrage = 03 نقاط
• المراجع المهنية مصادق عليها (شهادات حسن إنجاز لمشاريع أو شهادات إستلام المشاريع مشابهة) 15 نقطة
 إثبات إنجاز مشروع واحد (01) = 06 نقاط
 إثبات إنجاز مشروعين (02) = 08 نقاط
 إثبات إنجاز ثلاث (03) مشاريع = 10 نقاط
 إثبات إنجاز أربعة (04) مشاريع فما فوق = 15 نقطة

• آجال التنفيذ = 12 نقاط
• البيان الزمني = 03 نقاط
وتمنح العلامة للمقاولات المشاركة بناء على العملية التالية :

م= أصغر مدة انجاز/ الآجال المقترحة للمقاولة




• قائمة الوسائل البشرية مصادق عليها = 15 نقطة (CNAS التصريح السنوي للأجور (DAS)لسنة 2010 .
العدد االتنقيط
مهندس دولة 01 على الأكثر 03 نقاط
تقني سامي 01 على الأكثر 02 نقاط
01عامل عادي 02 نقاط
02عامل عادي 03 نقاط
03عامل عادي 05 نقاط


بعد إعداد جدول المقارنة للعرض التقني ، كل عارض لم يحصل على العلامة الدنيا المقدرة بـ 35 نقطة في العرض التقني يعتبر مقصى.









العرض المالي بعد التصحيح :
يمنح المشروع للمقاولة التي قدمت أقل عرض مالي.


حرر في: ................................ بتاريخ: ........................
المتعامل المتعاقد


الجزء الثاني : دفتر الأحكام الخاصة

المادة الأولى : موضوع الاتفاقية:
إن هذه الاتفاقية معمولة من أجل إنجاز :
............................(اسم الاستشارة)....................
المادة السابعة : طريقة الإبرام.
إن هذه الاتفاقية يتم إبرامها بعد الإعلان عن استشارة طبقا للمادة 06 و المادة 44 لترتيبات المرسوم الرئاسي رقم : 10/236 المؤرخ في : 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
المادة الثامنة : طريقة تقييم الأشغال.
تبرم هذه الاتفاقية بالتمتير وتحتوي على الأشغال الرئيسية التالية :
أنظر البيان الكمي لمختلف الأشغال.
المادة التاسعة : تعريف الوثائق التعاقدية.
الوثائق التعاقدية المكونة للاتفاقية هي مذكورة حسب الترتيب التسلسلي التالي:
أ – وثائق خاصة :
1. رسالة تعهد.
2. تصريح اكتتابي.
3. التصريح بالنزاهة
4. دفتر ألأحكام الخاصة.
5. الكشف الكمي و التقديري.
ب – وثائق عامة :
1. دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالقرار المؤرخ في : 21/11/1964.
2. المرسوم رقم : 10/236 المؤرخ في :07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة العاشرة : تعاريف.
تحت تحفظ متطلبات الظروف يمنح للعبارة المتواجدة في الاتفاقية المعاني التالية :
صاحب المشروع ............... : هو السيد " رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ........... "
المهندس ....................... : يعني الشخص المسمى من طرف صاحب المشروع و المكلف بمراقبة الأشغال.
الاتفاقية ....................... : الاتفاقية تعني مجموع الوثائق التي تم عدها في المادة أعلاه.
التصديق و المصادقة ............ : " التصديق و المصادقة " تعني تأكيد كتابي لاحق لكل مصادقة شفاهة مؤقتة.
أمر القيام بالأشغال ............. : إن تبليغ الأمر بالقيام بالأشغال لا يمكن تسليمه للمقاولة إلا بعد المصادقة على الاتفاقية
من طرف صاحب المشروع.
المادة الحادية عشر : دور المهندس.
يتكلف المهندس باسم الإدارة بمسؤولية المراقبة التقنية و الإدارية للأشغال :
- التحقيق و المعاينة الميدانية لكل معالم و مخططات المنشآت الفنية و كذا كيفية تصريف مياهها.
- التحقيق و المصادقة على كل مخططات الإنجاز.
- المراقبة اليومية للإنجاز، التحقيق على إنجاز المنشآت طبقا للمخططات المصادق عليها و كذا على التغييرات التي قد تطرأ على
المشروع
- القيام بكل من التمتير وجاهيا وكذا كشوف الحسابات الشهرية الذي سيسلم للإدارة
- تحرير و تبليغ كل من الأوامر بأداء الأشغال وكذا كل ملاحظة مكتوبة للمقاول الضرورية لحسن مراقبة الإنجاز مع ما يتبع
من بيانات الأشغال وجاهيا
- المراقبة النهائية للأشغال
- على المقاول أن بأجل جميع الأوامر المكتوبة من طرف المهندس أو ممثله ، أما إذا كانت هناك تحفظات يجب أن تقدم كتابيا
في أجل قدره عشرون (20) يوما، تحت إمكانية الحسم في حق غير منفذ في المدة الممنوحة.
المادة الثانية عشر : المناولة.
لا يحق للمقاول التنازل لصالح المناول أو إلى عدة جهات، كما لا يحق له اللجوء إلى شركة أو مجموعة شركات بدون رخصة صريحة من طرف الإدارة.
المادة الثالثة عشر : مسؤولية المقاولة.
لا يمكن لصاحب المشروع أن يكون في أية حالة من الحالات مسؤولا عن الحوادث التي قد يتعرض لها العمال و التي تنجر عنها ضحايا أثناء تأدية مهامهم و المقاولة أو الشركة التي تتحمل وحدها العواقب.
على المقاولة أن تأخذ على عاتقها مسؤوليتها من أجل أن تأمن سواء عمالها و غيرهم و كذا أمن الو رشات على المقاول أن يصرح على أنه عاين مكان الأشغال و أنه أطلع على كل الصعوبات التي قد تظهر أثناء إنجاز الأشغال.
المادة الرابعة عشر : الوثائق التي يجب تقديمها من طرف المتعامل المتعاقد.
على المتعاقد أن يزود صاحب المشروع بالعناصر المطلوبة و خاصة :
• هيكل تنظيمي للمقاولة و كذا مديرية المستخدمين التابعين للورشة.
• مخطط إنجاز الأشغال.
• تفصيل واضح للأسعار الوحدوية.
المادة الخامسة عشر : وصف الأشغال.
إن الأشغال تنفذ وفقا للوثائق أو المخططات المعدة من طرف صاحب المشروع أو ممثله.
غير أن صاحب المشروع يملك الحق في إمكانية إجراء تغييرات أو زيادات - في كل وقت - على أقسام من المنشآت دون إمكانية المقاولة معارضة ذلك ، بشرط أن تكون الأشغال الناتجة عن تلك التغييرات تدخل في إطار نسبة 20 % من الكتلة الإجمالية للأشغال و إذا نتج عن ذلك مدة إضافية فإنها تضاف للمدة التعاقدية.
المادة السادسة عشر : حجم الأشغال.
إن الكميات المتواجدة في الكشف الكمي و التقديري هي معطاة بصفة تدليلية.


المادة السابعة عشر : إعادة المكان إلى الحالة السابقة.
على المقاولة ( الشركة ) أن تعيد مكان الأشغال تماما إلى الحالة السابقة مع إزالة كل مواد البناء و العتاد وذلك قبل انقضاء المدة المقدرة بأسبوع ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال.
المادة الثامنة عشر : الأعباء المأخوذة في الأسعار.
• الأشغال المنجزة يتم تسويتها بواسطة تطبيق الأسعار الوحدوية للكشف بالحساب على الكميات الحقيقية المنجزة.
• تشمل الأسعار أيضا الأعباء الناتجة على التنفيذ الممكن للأشغال في أوقات إضافية أو بالليل التي يكون المقاول مجبرا على تنفيذها من أجل احترام المدة التعاقدية.
• تشمل على الأعباء الناتجة عن تواجد مواد البناء أو الردوم مهما تكن نوعيتها في أماكن الورشة و كذا إزالة المواد الغير مستعملة.
• تشمل أخيرا إجراء التجارب و التحديث المستمر لبرنامج الأشغال.
• لا يمكن إقصاء أي عبء ناتج عن الأشغال من الكشف بالحساب، ما عدا حالة القوة القاهرة.
• إن تنفيذ الأشغال التي لا يظهر أي سعر لها، لن تكون موضوع أي تسوية أو تسديد من طرف الإدارة ، و تعتبر أخذت بعين الاعتبار في الأسعار المبينة في الكشف بالحساب للأسعار الوحدوية.
المادة التاسعة عشر : القوة القاهرة.
في إطار هذه الاتفاقية " القوة القاهرة " تعني كل حدث الذي لا يمكن توقعه و مستقل عن الطرفين المتعاقدين و ينتج عنه عدم إمكانية تنفيذ الخدمات المنصوص عليها بالعقد.
المادة العشرون : تعريف الأسعار الوحدوية.
أحجام كل سعر يتم تحديدها بالتمتير.
إنه من الضروري القيام بالتمتير لكل سعر فورا بعد إنجاز الأشغال التي يكافئها.
التمتيرات يتم إمضاؤها حضوريا من طرف المصالح التقنية، صاحب المشروع و المقاول أو ممثليهم.
أنظر جدول الأسعار الوحدوية المرفق.














القواعد المختلفة

المادة الواحدة و العشرون : تعريف الاتفاقية.
إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية على كشف بالحساب للأسعار الوحدوية ، أي أن الأشغال التي يتم إنجازها تتم تسويتها بتطبيق الأسعار الوحدوية للكشف على الكميات الحقيقية المنجزة.
المادة الثانية و العشرون : مدة الإنجاز.
حددت بـ : . . . . . . . . . . . أشهر وهذا ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالقيام بالأشغال.
المادة الثالثة و العشرون : عقوبات التأخر.
في حالة عدم إنهاء المتعامل المتعاقد الآجال المقررة في المادة 22 أعلاه , تخضع المقاولة المسؤولية إلى غرامة يومية بما فيها أيام الجمعة و العطل و يقدر مبلغها تبعا للصيغة التالية :


ع=م/7*أ


بناءا على ذلك :
ع = العقوبات اليومية وترد إلى عشرات الدينارات.
م = المبلغ الإجمالي للاتفاقية بما فيها الزيادة أو التخفيض لمبالغ عند الاقتضاء .
أ = المدة التعاقدية لتنفيذ الأشغـــال و المفصلة بأيام , وتطبيق هذه العقوبة حسب التاريخ المذكور في رزنامة التنفيذ المعتمدة , و المحددة ليوم انتهاء الأشغال ماعدا بترخيص من صاحب المشروع أو ممثله بالنسبة للأشغال خارج الاتفاقية أو بالإضافة.
لا يمكن في أي حال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لعقوبة التأخير 10 % من مبلغ الاتفاقية.
بنود الشروط العامة , و في حالة بلوغ سقف المبلغ تفسخ الاتفاقية تلقائيا على عاتق المتعامل المتعاقد , إضافة إلى العقوبات المالية اليومية فإنه إدا تسبب تأخير هذه الاتفاقية أضرار عند تشغيل أجزاء من المشروع أو أعاق حسن سير مصالحه فإن المقاول يتحمل الأضرار و الفوائد و التي يتم مطالبته بها عن طريق القضاء .
7 = نسبة تطبيق العقوبة .
يعود الإعفاء من دفع عقوبات التأخر إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة , و يأتي هذا الإعفاء عندما لا يكون الـتأخر قد تسبب فيه المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها .
وذلك ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف و استئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة , و في كلتا الحالتين , يترتب الإعفاء من العقوبات المالية شهادة إدارية.
المادة الرابعة و العشرون : مدة الضمان.
هذه المدة محددة بإثني عشر (12) شهرا بدءا من تاريخ الاستلام المؤقت. في حالة عدة إستلامات مؤقتة جزئية، فإن مدة الضمان لأجزاء الأشغال المعنية تكون محسوبة انطلاقا من تاريخ استلامها جزئيا.
المادة الخامسة و العشرون : الاستلام المؤقت للأشغال.
الاستلام المؤقت للأشغال يعلن عنه بعدا لإنجاز الكامل لجميع الأشغال ، يجب على المقاول الإعلان كتابيا عن تاريخ نهاية الأشغال و كذا الأشغال التي يتم استلامها مؤقتا.
الإدارة تشرع وجاهيا في زيارة مكان الأشغال و تتلفظ بالاستلام المؤقت فيما بعد، يجب إزالة النقائص التي تم تسجيلها ، إن تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال يرمز إلى نهاية مدة الإنجاز.
المادة السادسة و العشرون : الاستلام النهائي للأشغال.
الاستلام النهائي للأشغال يعلن عنه بعد انقضاء مدة الضمان والمحددة ب: 12 شهرا وذلك بطلب من المقاول الذي هو مكلف بصيانة المنشآت أثناء مدة الضمان.
أثناء مدة الضمان ، المقاول يشرع على حسابه الخاص في إصلاح أجزاء المنشآت التي ظهرت بها نقائص و عيوبا.
إذا لم يمتثل المقاول خلال ثمانية (08) أيام لتعليمات أمر بالقيام بالأشغال، فإن صاحب المشروع له الحق دون أن يكون ملزما بسابق إنذار خاص أن يشرع و على عاتق المقاول و بالأسلوب الذي يراه مناسبا بتنفيذ التصليحات أو الترميمات اللازمة.
إن مبلغ الأشغال (الترميمات) التي أنجزت تقتطع من قيمة ضمان الإنجاز الجيد، أما إذا كانت هناك زيادة فيجب على المقاول تسديدها بواسطة وضع كشف بالمبالغ المستحقة مثبتة من طرف المهندس.
المادة السابعة و العشرون : الرهن.
في حالة ما إذا تم رهن لدى البنك محل الوفاء (الذي يتم الدفع لديه إلزاميا) لهذه الاتفاقية وفقا للمادة : 110 من المرسوم : 236/10 المؤرخ في 07/10/2010 المعدل والمتمم يعينون :
- كمحاسب مكلف بالتسديد : أمين خزينة بلدية ........................
المادة الثامنة و العشرون : التغيير في الأسعار (تحيين ومراجعة الأسعار).
الأسعار المبينة في الكشف بالحساب للأسعار الوحدوية لهذه الاتفاقية تعتبر ثابتة و غير قابلة لا للتحين و لا للمراجعة.
المادة التاسعة و العشرون : الكفالة .
المقاولة ملزمة بإعطاء كفالة حسن الإنجاز للاتفاقية و المحدد ة بقيمة 5% من مبلغ الأشغال طبقا للمادة : 97 إلى 98 من المرسوم الرئاسي : 236/10 المؤرخ في : 07/10/2010
يجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق العقد.
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصالحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
غير أنه عندما تحدد مدة الضمان للاتفاقية فإن كفالة حسن الإنجاز يمكن تحويلها إلى كفالة الضمان.
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ إذا لم يتعد أجل تنفيذ الاتفاقية ثلاثة أشهر ، في هذه الحالة تقتطع نسبة 5 % من كل وضعية أشغال مقدمة عوض الكفالة المسبقة.
- إن الكفالة و / أو الحجز للضمان يعاد إرجاعه في أجل شهر (01) واحد ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للمشروع.

المادة الثلاثون : تسوية الخلافات والمنازعات.
يمكن للمتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان الاتفاقية ، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للاتفاقية في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادة : 114 من المرسوم الرئاسي : 236-10 المؤرخ في : 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
تصدر لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء أجل (10)أيام المذكورة أعلاه.
يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
لا يمكن أن يعرض مشروع الاتفاقية على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل (30)يوما من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للاتفاقية الموافق للآجال المحددة لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه.
وفي حالة الطعن تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المادة137 أدناه،بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة
بصوت استشاري.
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الاتفاقية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام ، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الاتفاقية.
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الاتفاقية.
ويصبح هذا المقرر نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.
يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا ، قبل كل مقاضاة أم العدالة ، أمام الجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن الثلاثين (30) يوما اعتبار من تاريخ إيداع الطعن ،وذلك قبل رفع أي دعوة قضائية .
يسري هذا القرار على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم : 91-314 المؤرخ في : 07 سبتمبر 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
المادة الواحدة و الثلاثون : شروط الفسخ.
المادة : 112 من المرسوم الرئاسي : 10-236 المؤرخ في : 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،
إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة إنذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد، وإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الآجال الذي حدده الإنذار المنشور حسب الأشكال المنصوص عنها في التنظيم الساري المفعول، يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الاتفاقية من جانب واحد .
يمكن أن يتم الفسخ باتفاق مشترك لاتفاقية جارية التنفيذ وعليه تقدم الحسابات تبعا للأشغال المنفذة والأشغال الباقية عن الإنجاز، وكذلك تطبيق مجموع بنود للاتفاقية بصفة عامة، وهذا طبقا للمادة : 113 من المرسوم رقم : 10-236 المؤرخ : في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بموجبة يذكر حالات الفسخ التالية :
أ - في حالة العجز، الغش، التخلي عن ورشة العمل أو التدليس الثابت قانونا لنوعية مواد الأشغال أو تنفيذها.
ب - في حالة التسوية القضائية أو إفلاس المتعامل المتعاقد
ج - في حالة القيام بالتعامل الثانوي ، التنازل أو تحويل الاتفاقية دون ترخيص من صاحب العمل.
د - في حالة انحلال المقاولة
هـ- في حالة وفاة المتعامل المتعاقد، فير أنه لصاحب العمل قبول عروض الورشة أو الخلف فيما تعلق بالمقاولة .
و - وأخيرا في جميع الحالات الأخرى عند عدم التزام المتعامل المتعاقد ببنود الاتفاقية، أو الأوامر المعطاة له كتابيا .
فضلا عن ذلك، يحتفظ صاحب العمل بالحق في فسخ الاتفاقية في حالة تسجيل المتعامل المتعاقد تأخر في تقدم الأشغال ويسند التأخير إليه دون غيره ، أو بإجراء التنقيص الجزئي للشغال المبرمجة والتي قد يعهد بها إلى مقاولات أخرى.
المادة الثانية و الثلاثون : الطابع والتسجيل.
تعفى هذه الاتفاقية من حقوق الطابع والتسجيل تطبيقا للأمر رقم 76-103 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع لا سيما المادة 170 منه، والأمر رقم 76-105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل لا سيما المادة 281 منه.
المادة الثالثة و الثلاثون : سريان مفعول الاتفاقية.
إن هذه الاتفاقية لا تصير سارية المفعول ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الإدارية المخولة بذلك، وتبليغ الأمر بالخدمة المتعلق ببدء الأشغال.
المادة الرابعة و الثلاثون : فوائد تأخير السداد.
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في أجل لايمكن أن يتجاوز 30 يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة ،غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسمية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين.
يحدد أجل صرف الدفعات في الاتفاقية.
تعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع،يوم إصدار الحوالة.
يخول عدم صرف الدفعات على الحساب في الآجل المحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء ،الحق في استلام فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة المطبقة على القروض القصيرة المدى،ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر (15)مدرجا،الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غير أنه ،في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد اجل (15) يوما المحددة في الفقرة السابقة وإذا لم يتم صرف فوائد التأخير في نفس الوقت مع صرف الحساب،ولم يتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة.
يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند صرف الدفعات زيادة بنسبة 2% من هذه الفوائد على كل شهر تأخير.التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة يقدر بشهر كامل محسوب يوم بيوم.
تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل.لا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد(08)أيام على الأقل قبل انقضاء الأجل، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه التي تبرر رفض صرف الدفعات.كما تبين على الخصوص الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها.
يجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف الدفعات إلى غاية المتعامل المتعاقد،بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار باستلام يتضمن جدول الوثائق المرسلة،لجميع التبريرات التي طلبت منه.
لا يمكن أن يفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاي التوقيف بأي حال من الأحوال(15) يوما.
وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد،يتم صرف الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة.وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهائي للمستفيد،يحق هذا الأخير استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق المسجل.
يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية،عندما يطلب من هذا الصندوق رصد الدين المتولد والمعاين.
المادة الخامسة و الثلاثون : المسؤولية العشرية.
يتحمل المتعامل المتعاقد مسؤولية هذه الأشغال خلال عشرة سنوات مما يترتب عليه اكتتاب تأمين عشري لتغطية هذه المسؤولية.
يغطي هذا التأمين أيضا الأضرار التي قد تطرأ على الأشغال المنجزة.
يلزم بالاكتتاب حسب الأشغال و الشروط المحددة في التشريع الساري المفعول لا سيما المواد : 554 إلى 557 من القانون المدني ، يسري التأمين الإلزامي مدة الضمان بعد الاستلام النهائي للمشروع (راجع المواد 94 إلى 99 من القانون رقم : 80/07 المؤرخ في : 09 أوت 1980 المتعلق بالتأمينات).
المادة السادسة والثلاثون : تأمين المقاول :
على المقاول أن يتعاقد مع كل هيئات التأمين الضرورية لحماية الأضرار المتعلقة بإنجاز الاتفاقية وخاصة عواقب الخسائر المتسببة من طرف الشاحنات، المواد، لوازم وأجهزة المقاول أو الأشغال المنجزة قبل استلامها النهائي أو أي حادث يورط مسؤولية المقاول بعد الاستلام :
1. منشآت هذه الاتفاقية، أجهزة ثابتة أو متحركة للورشة، المعدات، المواد ومختلف التموينات.
2. ممتلكات صاحب المشروع وممثليه.
3. في حالة وقوع حادث لموظف صاحب المشروع أو ممثله، تمنح تعويضات لصاحب المشروع أو ممثله، كل المبالغ المدفوعة للضحية أو ذوي الحقوق، طبقا للتشريع الاجتماعي الخاص بحوادث العمل الساري المفعول بالجزائر.
على المقاول أن يرسل لصاحب المشروع قبل بداية تنفيذ الأشغال نسخة من عقد التأمين لتغطية الأخطار المذكورة أعلاه.
على المقاول أيضا تقديم لصاحب المشروع شهادات صادرة عن شركة التأمين تشهد بتسوية قسط التأمين.
المادة السابعة والثلاثون : الرقابة التقنية للأشغال :
الرقابة التقنية للأشغال الجارية الإنجاز مطلوبة من طرف المؤمن ضرورية وذلك تخص الأشغال الكبرى ووقاية السطح، غير أن الحصص الأخرى تخضع هي كذلك إلى الرقابة وإن كانت ليست مطلوبة من طرف المؤمن.
الهيئة المختصة للرقابة هي : هيئة المراقبة التقنية للبناء للشرق وكالة أم البواقي.
المادة الثامنة و الثلاثون : النصوص المطبقة.
تطبق على هذا المشروع ترتيبات:
- المرسوم الرئاسي 236-10 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بقرار وزاري الصادر في 21/11/64.
- إن إختتامات هذه الاتفاقية و التي غير مطابقة لمجموعة القواعد الوطنية السارية في ترتيباتها الملائمة للشروط النوعية المتعلقة بالتمويل هي معتبرة ملغاة و دون تأثير.

حرر في: ................................ بتاريخ: ........................
المتعامل المتعاقد (العارض)
(قرأ و قبل)



العرض المالي


رسالة تعهد

أسست طبقا لأحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 10 / 236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
أنا الموقع أسفله ( الاسم و اللقب ) : ..…………………………………………..................…
بصفة ( المهنة ) : …….………………….……………………………………………..
الساكن ب : ………………………….…….………………………………………..
المتصرف باسم و لحساب : …………………………….…………………………………..
المقيد بالسجل التجاري او سجل الحرف و المهن ل : ……………………….…………………........
إعادة التسجيل تحت رقم : ………..…………………………………………………….....
بعد الإطلاع على جميع مستندات ملف مشروع الاتفاقية المتعلق ب :
....................تسمية الاستشارة.............
و بعد تقديري من وجهة نظري و تحت مسؤوليتي لطبيعة و إشكالية الأشغال المزمع إنجازها :
أضع مرفقا بإمضائي دفتر التعليمات الخاصة، كشف بالحساب للأسعار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري طبقا للإطار الظاهر في ملف مشروع الإتفاقية .
أنني أتعهد و ألتزم إزاء بلدية .............. على إنجاز الأشغال طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة مقابل مبلغ
( يذكر بالحروف و الأرقام ) مقدر ب: …..…………………………………………………
…………………………………………………………………… بما فيها كل الرسوم
ألتزم بإتمام أشغال هذه الاتفاقية في : ……………………………………… (يذكر بالأشهر)
يبرئ المتعامل العمومي المتعاقد ذمتها من المبالغ المستحقة منه بدفعها في الحساب المفتوح لدى :
…………………………………… رقم الحساب : ……………………………………
العنوان : .……………………………………………………………………………..
أؤكد تحت طائلة فسخ هذه الاتفاقية قانونيا أو جعلها تحت الإدارة المباشرة و عل عاتق المؤسسة التي أمثلها أنني لا أقع تحت طائلة الموانع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما و أحكام الأمر رقم 03/03 المؤرخة في : 19/07/2003 و المتعلق بالمناقصة. المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-12 المؤرخ في 25/06/2008
حرر ب : ………………….. في : ……………………
اسم الموقع و ختم المتعامل المتعاقد





 #6  
الإثنين 22 أكتوبر 2012, 23:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 277
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش
افتراضيرد: دفتر شروط نافورة jet d'eau

الله يعطيك الصحة أبراهيم
أفادتني مشاركتك كثيرا
حبذا لو ينقل الموضوع إلى قسم الصفقات العمومية للإختصاص والإفادة






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة